Договор постави видеонаблюжения и монтаж оборудования
Договор на монтаж систем видеонаблюдения, установка контроля доступа (СКУД)
« Век Систем Безопасности» +7(495) 943-78-47
«___» ___________2019 г.
ООО «Век Систем Безопасности», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующий на основании приказа ______________________________ , с одной стороны и: _________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства приобрести оборудование и выполнить работы по установке системы контроля доступа согласно Приложению №1 в помещении Заказчика по адресу:
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН
2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации.
2.1.2. Выполнить монтажно-наладочные работы в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя при условии полной строительной готовности объекта.
2.1.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему договору сторонние организации, при условии, что за их действия отвечает как за свои собственные.
2.1.4. Исполнитель обязан, за собственный счет, проводить гарантийное техническое обслуживание охранной сигнализации, системы видеоконтроля и управления доступом в течение одного года, с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.
2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.
2.2.1. Предоставить персоналу Исполнителя сухое, запираемое помещение для раздевалки рабочих и склада оборудования (В случае проведения на объекте Заказчика работ сроком более одного рабочего дня).
2.2.2. Выделять в распоряжение Исполнителя необходимый эксплуатационный персонал.
2.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя в необходимые для производства работ помещения.
2.2.4. Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
3.1. Общая стоимость оборудования и монтажа системы контроля доступа на объекте составляет: __________________руб. (_____________________________________________), НДС 20% включен в стоимость договора.
3.2. Предоплата по договору производится в размере 100% стоимости оборудования и составляет: _________________ руб. (_________________________________________________).
3.3 Окончательная оплата производится Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания Акта № __________ на выполнение работ-услуг и составит:____________ руб. (_______________________________________________рублей).
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае не своевременного поступления денежных средств по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя (п 3.2.), Исполнитель имеет право расторгнуть Договор
в одностороннем порядке и в течение трех банковских дней вернуть, не своевременно поступивший платеж, на расчетный счет Заказчика.
При сохранении договорных отношений между Сторонами участниками настоящего договора, в случае изменения стоимости оборудования и материалов, указанных в настоящем договоре, составляется Дополнительное соглашение с указанием новой стоимости договора и выставлением Заказчику счета по Дополнительному соглашению на соответствующую разницу.
4.2. В случае расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ по фактическим затратам.
4.3. Заказчик дает согласие на замену комплектующих изделий на равноценные или более высокого качества, в зависимости от наличия таких изделий. Гарантии качества распространяются на все заменители. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о планируемой замене.
4.4. В случае задержки срока окончания работ, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости Договора.
5.ПРИЕМКА РАБОТ И ГАРАНТИИ.
5.1. Выполненные Исполнителем договорные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки.
5.2. Исполнитель не несет ответственности при предоставлении гарантийного обслуживания, за неисправности и отказы оборудования, возникшие при:
- несоблюдении инструкции по эксплуатации системы;
- неуполномоченном перемещении оборудования системы;
- переделке оборудования системы;
- деформации оборудования системы;
- неправильном обращении и халатности со стороны лиц, не относящихся к Исполнителю;
- обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор).
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
6.2 Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
7.1 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо на основании действующего Законодательства РФ.
7.2. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные в установленном порядке и подписанные его Сторонами являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8. АРБИТРАЖ.
В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора стороны примут все необходимые меры, чтобы уладить разногласия путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.
Образец договора на монтаж системы видеонаблюдения
Дата последнего изменения: 24.11.2016 |
г. Москва « 10 » июня 2016г. ОАО «___________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________ с одной стороны , и ООО «DELTA-VIDEO.RU» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице Генерального директора ________-___. , действующего на основании Устава , с другой стороны , вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» , заключили настоящий Договор подряда , именуемый в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии со Спецификацией являющейся приложением № 1 к настоящему Договору, на объекте Заказчика по адресу: ______________________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. Подрядчик по настоящему Договору обязуется: Выполнить на условиях настоящего Договора и согласно Приложениям к настоящему Договору работы по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии с заявленными в Приложении и технической документации требованиями к качеству монтажа согласно настоящему Договору. Самостоятельно организовать работу и обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику к работе для проверки ее качества. Заказчик по настоящему Договору обязуется: 2.2.1. В течение всего срока действия Договора обеспечивать специалистам Подрядчика необходимые условия для производства Договорных работ и свободный доступ в места проведения таких работ. Своевременно указывать представителям Подрядчика на недостатки и изменения, необходимость которых выявляется в ходе выполнения Договорных работ. По окончании Договорных работ в течение 3 (трех) дней подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в порядке, установленном в п. 5 Договора. Произвести оплату на условиях, указанных в п.3 Договора. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. За выполненные работы и поставленное оборудование, указанные в пункте 1. Настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику всего 95878.00 руб. ( Девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей. 00 копеек), в том числе НДС 18%-14625.00 руб. ( Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек.) Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ и оборудования по Договору, что составляет 47939.00 руб. (Сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек ) Оставшуюся сумму 47939.00 руб. (Сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек) Заказчик перечисляет Подрядчику не позднее пяти банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ. В случае необходимости и по взаимному согласию Сторон стоимость Договорных работ может быть изменена. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. Пятнадцать (15) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительные , не установленные законодательством РФ санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: За несвоевременное выполнение условий настоящего Договора (п.4) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от стоимости Договорных работ за каждый день просрочки , но не более 10% от стоимости Договора. При нарушении сроков оплаты Договорных работ (п.3) Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. Заказчик оставляет за собой право досрочного расторжения Договора с Подрядчиком в случае нарушения условия Договора , при этом компенсация производится только за фактически выполненный и принятый Заказчиком объем работ и поставленное оборудование. Подрядчик принимает на себя выполнение гарантийных обязательств в течение 12 месяцев после даты подписания Акта сдачи-приемки работ. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. Подрядчик : ООО «___________» ИНН 7777777777, КПП 7777777888888888 р/с 40700000000000000000 В ОАО «Банк» г. Москва, к/с30100000000000000000 , Бик 044525593 Заказчик: ОАО «________________» 1211111, г. Москва___________., дом_____. ИНН 555768685968, КПП 75768301001, От Заказчика От Подрядчика «____» ___________2016г. «____» _________ 2016г. к договору № 2806/16 от 28 июня 2016 г СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ От Заказчика От Подрядчика «____» ___________2016г. «____» _________ 2016г. Договор на устрановку видеонаблюдения:примеры и образцыТиповой договор на установку видеонаблюдения: примеры и образцы. Получение лицензии и инструкция по установке оборудования Наша компания в своей деятельности по сборке охранного оборудования руководствуется договорными отношениями с заказчиками. Мы в обязательном порядке заключаем договор на монтаж модульных систем внутреннего видеонаблюдения с каждым заинтересованным заказчиком, согласно которому и выполняем проектирование и сборку систем видеоконтроля на объектах разной сложности. Сам договор о выполнении работ по установке цифрового видеонаблюдения и системы контроля доступа на заказ обязательно включает в себя цены на монтирование комплектов видеоконтроля. Они напрямую связаны с техническими спецификациями оборудования, фирмой производителем, комплектом поставки. В зависимости от пожеланий заказчика в договор на установку ОПС и комплексного видеонаблюдения с лицензией выдаваемой органами МЧС, могут вноситься изменения, и в нем возможны отражения некоторых аспектов взаимного сотрудничества. Основой для создания комплекса видеоконтроля является пример типового договора на установку камер видеонаблюдения за зданием, многоквартирным домом или офисом. Он базируется на техническом задании и оформляется сразу после обследования объекта нашими специалистами и уточнения всех деталей комплекта в целом. Типовой контракт на видео слежение регулирует выполнение хода монтажно-строительных работ. В нем указываются срок окончания сборки комплекса видеоконтроля, общая стоимость работ и необходимые юридические нюансы по урегулированию споров и др. В качестве примера мы предлагаем образец договора на монтаж систем видео наблюдения для собственных нужд со своими специалистами. Наши юристы могут провести консультацию и указать перечень документов для получения лицензии на монтаж систем видеонаблюдения и ее стоимость в соответствующих органах МЧС. У нас Вы можете изучить типовой договор на установку видеонаблюдения. Здесь идет речь о сборке охранно-пожарной сигнализации. Ими будет дан подробный ответ на вопрос: подлежит ли лицензированию установка и монтаж системы видео наблюдения для самых разных объектов? К соглашению должны прилагаться необходимые сертификаты на используемое оборудование и другие документы. Для правильной сборки оборудования нами используется инструкция по установке беспроводного цифрового видео наблюдения с указанием конкретных объектов (это могут здание, территория, подъезд, автомобиль и т.д.).
Поделитесь информацией с друзьямиУслуги компании Телеком-КонтактОтзывы от клиентов компанииБлагодарю Телеком Контакт за установку видеонаблюдения IP на территории склада. Все работает как часы. Сотрудники очень вежливые и идут навстречу. Стоимость по московским меркам вполне доступная. Спасибо «Телеком-Контакт» за монтаж сигнализации + видеонаблюдения в нашем доме, частный сектор. Все работы были сделаны чисто и красиво, все работает. Мы довольны. Компания «Телеком-Контакт» с 2009 по 2012 год успешно реализовала ряд проектов на территории нашего дистрибьюторского центра. Читайте также:Устройства СКС включают в себя персональные компьютеры и серверы, видеокамеры, датчики температуры и движения, доводчики и сигнализацию — всё, из чего состоит инфраструктура здания, что подключается к телефонной сети и интернету, системам пожарной безопасности и многому другому. Преимущества современных технологий передачи информации. Заключен договор подряда на приобретение и установку оборудования для организации системы видеонаблюдения для нужд Муниципального общеобразовательного учреждения города КалининградаЗаключен договор подряда на приобретение и установку оборудования для организации системы видеонаблюдения для нужд Муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда
Связаться с нами прямо сейчас
© 2016 Компания «Интегратор», г. Калининград Договор постави видеонаблюжения и монтаж оборудованияДоговор подряда N ___ г. ________________ «___»_____________ г. ________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующ__ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке системы видеонаблюдения в помещении Заказчика, расположенном по адресу: ________________________, в том числе: 2. Порядок и сроки выполнения работ 2.1. Все работы по настоящему Договору должны быть выполнены Подрядчиком в течение _____ рабочих дней с момента получения Подрядчиком предоплаты. 3. Стоимость работ и порядок оплаты 3.1. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС — _____ (__________) рублей, и включает в себя: 4. Порядок сдачи-приемки работ 4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ. 5. Ответственность Сторон 5.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 8. Разрешение споров 8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10. Юридические адреса и реквизиты Сторон _________________________ _________________________ (М.П. ) (М.П. ) ——————————— Поставка оборудования и программного обеспеченияМы осуществляем поставку программного обеспечения и оборудования, отвечающего потребностям наших клиентов. Приобретая оборудование у нас, вы получаете сервис и поставку от одного источника, что позволяет получить качественную услугу, а так же высокую скорость внедрения. У нас можно заказать качественное сертифицированное компьютерное оборудование для вашего предприятия. Мы не только поставляем и подключаем оборудование, но и производим комплексное ИТ сопровождение, которое включает подбор, установку и администрирование программного обеспечения. IT сопровождение организаций от АйТиарт – это всегда индивидуальный подход. Мы подбираем ПО, которое будет в полной мере отвечать запросам и требованиям пользователей, специфике работы компании. Предлагаем только качественные, полезные решения, которые помогут вам автоматизировать и, соответственно, упростить работу вашей организации с параллельным повышением производительности. Благодаря прозрачной схеме ценообразования вы всегда знаете, за что именно платите. Выбирая нас как поставщика, вы получаете:
В случае наступления гарантийного случая мы предлагаем нашим клиентам подменный фонд на типовое оборудование. Перед финальной установкой оборудование проходит тщательное тестирование, что позволяет избежать нежелательных рисков. Многоквартирные дома1. Установка системы видеонаблюдения в многоквартирном доме БЕСПЛАТНАЯ! Поставка оборудования, монтаж и наладка системы видеонаблюдения в многоквартирном доме осуществляется за счет средств нашей компании (без привлечения средств собственников помещений, строительной, управляющей компаний или ЖКХ). 2. Индивидуальный договор! С каждым собственником заключается индивидуальный договор на доступ к функциям системы видеонаблюдения (просмотр онлайн и архива видео информации через специальное программное обеспечение, устанавливаемое на ПК и мобильные устройства). Каждому Абоненту выдается индивидуальный логин и пароль. Абонент имеет доступ ко всем камерам видео фиксации, установленных Нашей компанией в многоквартирных домах. 3. Абонентская плата, Тарифы
4. Способы оплаты
5. Техническое обслуживание и Гарантия Наша компания поддерживает работоспособность системы видеонаблюдения, проводит плановое техническое обслуживание, внеплановые выезды для устранения неисправностей, замену комплектующих системы в случае выхода из строя или порчи третьими лицами, при этом не взымая дополнительных плат с абонентов. Так же производим консультационную поддержку абонентов. Телефон службы поддержки 8-967-346-46-45 . 6. Традиционные места установки камер видеонаблюдения
7. Как установить систему видеонаблюдения в своем доме?
Зачем нужна система видеонаблюдения в многоквартирном доме? Adblock detector |