Abv96.ru

Юридические консультации онлайн
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Догово оказания услуг по ремонту мебели форма

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

В данной статье представлен пример договора на оказание услуг физическому лицу. В противном случае, заказ будет считаться недействительным и не исключены разбирательства с правоохранительными органами. Договор на оказание услуг должен быть составлен в письменной форме, число экземпляров определяют стороны договора. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате) 1.3.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Тогда остаётся вариант»каждый раз считаю индивидуально» ….. Выходит самое сложное приобрести опыт правильного подсчёта и оценки стоимости работ по каждому отдельному предмету Все попытки стандартизировать подсчет ни к чему не приведут. Будете считать от материала, рано или поздно вас ждет попадос.

Сто раз уже это обсуждали. Например, здесь. По сути, так и получается: В 08.02.2016 в 14:05, alekstreu сказал: Но всё равно выходит что цена зависит от того за сколько конкретный мастер готов это сделать 11 часов назад, mebeldoktor сказал: Я работаю по ремонту совсем мало всего второй год и за это время ничего лучше не нашел. Я тоже примерно через год-два на перетяжке проходил через это и рисовал похожие листочки с подсчетом материалов. Скорее просто как чек-лист, чтобы ничего не забыть. Ну и чтобы для клиента все выглядело солиднее и обоснованнее.

Быстро понял, что затея бессмысленная.

Договор перетяжка

Компания, находясь в динамичном развитии и подчиняясь требованиям рыночной конъектуры, предлагает своим клиентам пакет уникальных предложений: перетяжка мебели, обивка мебели, перетяжка мягкой мебели.

  1. Ремонт мебели — мягкой, деревянной, корпусной и т.д.

Частые вопросы Без замерщика невозможно выполнить перетяжку мебели в принципе. Замерщик нашей компании выезжает на дом к клиенту с образцами материалов и помогает владельцу мягкой мебели определиться с выбором. В его обязанности также входит снятие размеров и выявление элементов мебели, которые требуют замены или ремонта.

Базовый договор на услуги

УЪЧ. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю. 4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

  • Полная или частичная замена обивочного материала.
  • Ремонт стульев Ремонт мягкой мебели, по-видимому, никогда не утратит своей актуальности, ведь именно эта процедура позволяет вдохнуть новую жизнь в уже старые и потерявшие свой привычный внешний вид стулья, кровати или диваны. А ведь многие из них дороги нам как память, сегодня такие и не купишь. Один из наиболее распространенных видов ремонта домашней мебели – это ремонт стульев.

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.


3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. 3.2.4.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок расчетов и стоимость работ
  4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  5. Ответственность сторон
  6. Форс-мажорные обстоятельства
  7. Порядок разрешения споров
  8. Заключительные положения
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор на ремонт мебели

В договоре указывается дата, имя заказчика. Объект (стул, стол, буфет и так далее). Что именно с мебелью необходимо сделать. Общая стоимость услуг. Сумма, которую передал заказчик для приобретения расходных материалов. Дата окончания работ. Гарантия 3 года.

Особые требования оговариваются в приложении к договору. Там можно указать всё, на что следует обратить особое внимание. Как правило, это особенности отделки. Цвет и отсутствие блеска.

Ремонт мягкой мебели и восстановление корпусной производят мастера разных специальностей. Мягкую – реставрирует обивщик, корпусную – столяр краснодеревщик. Но заказ общий.

Мы работаем по двум видам договоров. Первый типовой для работы с юридическими лицами. Второй наш собственный, разработанный специально для оказания услуг лицам физическими, то есть заказчикам, собственникам мебели. В нём прописаны и особые гарантии и особые условия хранения.

Наличие своего собственного договора говорит о стабильности, длительном сроке существования организации.

Типовой договор необходим, когда ремонт или реставрация осуществляется для организаций, офисов компаний. Сейчас, будь то ООО Реставрация, фабрика ремонт мебели или ИП реставратор, даже частный мастер, обязательно предоставят заказчику типовой договор, скачанный из интернета, в котором указываются реквизиты, цена, сроки, гарантии. В конце текста, как правило, последним абзацем идёт информация о том, что все возникшие споры разрешаются в соответствии с законами нашей Родины.

Мы сторонники того, что бы не решать споры в установленном законодательством порядке, а оказывать качественную услугу.

Договор на реставрацию мебели с физическими лицами

Начнём с того, что физические лица — это живые люди. Заказчик может что-то не указать в момент подписания договора. А потом вспомнить и добавить. Просто передумать. В наш договор с частными лицами всегда можно внести поправки или дополнения.

Практика показывает, что в 5 случаях из 10, приходиться корректировать заказ в процессе реставрации. Оттенок цвета, высота сиденья, мягкость кресла.

Мастерская находиться в шаговой доступности от метро Римская и недалеко от Курской.. Удобный подъезд на машине. Бесплатная парковка. В любой момент можно приехать, посмотреть, как проходит ремонт, увидеть динамику процесса. Возможность есть, но, как правило, нам заказчики полностью доверяют.

Сделать заказ, произвести оценку, или задать вопрос реставратору.

Если речь идёт о стандартных операциях с современной мебелью, нарастить ножки стула, убрать царапины, поменять ткань на стульях, причин для беспокойства нет. Сложнее, когда ремонтируется мебель не стандартная, авторская, старая, антикварная. Для заказчика она представляет особую ценность. Человек привык к её нынешнему виду, со следами времени, патиной, повреждениями. Вмешаться в это сложный эмоциональный мир воспоминаний со своим профессиональным ремонтом значит убить предмет.

Даже при наличии подробного договора, у мастера могут оказаться свои собственные представления о красоте, которые в корне отличаются от идеалов заказчика. Что бы этого не произошло.

В приложении к договору заказчик подробно может сам указать, на что следует обратить особое внимание. Какой срок гарантии хочет получить после ремонта. Каким лаком, политурой, воском, маслом покрыть дерево. Какой толщины заказать стекло для столешницы, установить зеркало, с фацетом или простое. Куда и когда привезти выполненный заказ.

Составляя договор услуг ремонта мягкой мебели, неплохо указать материал, используемый в качестве наполнителя, расположение рисунка, направление ворса. На самом деле хороший обивщик и сам это прекрасно знает, но бывает, что рисунок не соответствует долевой нити, или вообще изнанка ткани смотрится выигрышнее лицевой стороны. Договор на ремонт корпусной мебели для детской, может содержать сведения о лаке, красителях, клее. При покраске корпусной мебели особым пунктом выделить плотность слоя, оттенок цвета, наличие или отсутствие патины. Цвет, оттенок, густота тона. Чем больше написано в приложении к договору, тем выше уверенность в том, что вещь после реставрации получиться именно такой, какой её хочет видеть заказчик.

Каждый мастер хочет сделать свою работу хорошо. Чем подробнее будет составлен договор, на оказание услуг по ремонту мебели, тем точнее он будет исполнен.

Ремонт мебели с гарантией

Мастерская предоставляет гарантию на все виды работ не менее 3 лет. Гарантийный срок реставрации антикварной мебели 5 лет. Это не значит, что через 5 лет после нашего ремонта нам не интересно, что происходит с мебелью.

Основной наш вид деятельности – реставрация антикварной мебели. Это занятие предполагает сопровождение предмета на протяжении всей его жизни. Словосочетание срок гарантии здесь вообще не уместно.

Реставрация – наука, основанная на опыте. Применяя какой либо материал, реставратору интересно, как он проявит себя через 5, 10 и далее лет. Насколько правильно была выполнена реставрация, как раз и становиться ясно через 5 лет.

Именно благодаря наблюдениям, (работаем с 1992 года), мы полностью отказались от применения синтетического клея, современного лака, искусственных красителей. У всех современных материалов короткий срок службы они не подходят для ремонта хорошей деревянной, тем более антикварной мебели из дерева.

Синтетические красители быстро выцветают, клей усыхает, перестаёт «держать», а современные лаки желтеют, тускнеют, отслаиваются. Произойдёт это не скоро, лет через 5, в любом случае по истечении срока гарантии. Для современной мебели допустимо, но старинная достойна лучшего. Поэтому, наш срок гарантии на антикварную, раритетную, коллекционную мебель практически не ограничен.

Мы благодарны нашим заказчикам за любую информацию о том, как проявляют себя вещи через много лет после нашего ремонта.

Сдать мебель в ремонт

Объём работ и предварительная цена ремонта определяются по фотографии присланной нам любым удобным способом.

Если предварительная цена устраивает, мастер приезжает на место нахождения предмета, осматривает его, определяет размер «бедствия», уточняет пожелания. Проанализировав все обстоятельства, называет точную стоимость восстановления. Заключается договор. Форма оплаты любая, удобная для заказчика. После осмотра и оценки мы сразу сможем заключить договор и забрать предмет в работу.

Объём и степень разрушения определяет цену ремонта мебели. К недорогим ремонтам относятся перетяжка стульев, склейка, устранение мелких царапин и локальных потёртостей лака. Ремонт мебельных замков, изготовление ключей, замена стёкол и зеркал. Профессиональное восстановление всей лакированной поверхности, обновление лака, восстановление цвета – ремонт средней сложности. К сложным видам восстановительных работ относятся операции, устраняющие повреждения массива дерева, возникшие в результате разрушения конструкций стульев, шкафов, комодов, буфетов, диванов. Ремонты особой сложности – восстановление маркетри, резьбы, инкрустаций. Реставрация мягкой антикварной мебели, перетяжка пружин. Особые виды обивки, капитоне, каретная стяжка, обтяжка кожей – наиболее сложные виды обойных работ.

Ремонт мебели из дерева

Особенности ремонта деревянной мебели диктуются требованиями технологии восстановления самого дерева. Не зависимо, мебель современная или антикварная, дерево восстанавливается одинаковыми, веками отработанными приёмами. Чаще всего оно разрушается в узлах соединения, на плоскостях, в резьбе. Отделка, лак, стиль, декор у старинной и современной мебели разные, но правила ремонта конструкции едины.

Мы, по старинке, используем столярный мездровый и костный клей. Столярный клей на основе поливинилацетатной эмульсии «Момент Столяр» тоже не плохие, но они имеют срок годности, портятся от хранения на морозе, к тому же могут оказаться не надлежащего качества.

Металлический крепёж, саморезы по дереву применять категорически нельзя, так как при расшатывании конструкции это вызовет ещё большее разрушение древесины. Ржавеющие гвозди окрашивают древесину вокруг себя в черный цвет. Особенно дуб и красное дерево, берёзу, в том числе карельскую, тополь, клён.

Договор на изготовление корпусной мебели, торгового оборудования

  • Содержание документа
  • Особенности договора
  • Порядок подписания

Изготовление корпусной мебели, торгового оборудования регулируется положениями о договоре подряда. Такие соглашения составляются в свободной форме. В них отражаются обязательства исполнителя, конкретные сроки изготовления продукции. Соглашения рекомендуется оформлять письменно, чтобы избежать взаимных претензий в дальнейшем.

Договор на изготовление корпусной мебели, торгового оборудования регламентирован нормами гражданского законодательства – ГК РФ статья 702. Законом урегулированы основные положения договора на изготовления корпусной мебели, торгового оборудования. Однако каждый договор на изготовление корпусной мебели, торгового оборудования должен содержать индивидуальные положения о стоимости продукции, дополнительных правах и обязанностях сторон. Поэтому, оформление договора на изготовление корпусной мебели, торгового оборудования следует осуществлять с учетом конкретных обстоятельств и условий сделки.

Содержание документа

Договор должен полностью описывать все условия сделки. Не следует допускать неясностей или оставлять какие-то моменты без подробного обсуждения. Особенности составления таких договоров следует представить подробнее:

  • Договор включает основные данные о сторонах и самом соглашении. Так, в договоре подлежит отражению дата подписания, паспортные данные сторон. Если договор подписывается между компанией и физическим лицом, в соглашении нужно описать наименование фирмы, ее адрес;
  • Договор должен содержать подробное описание продукции, которая будет изготовлена. Нужно указывать на перечень предметов, включать данные об их признаках – цвете, размерах и так далее;
  • В договоре следует прописывать положения о сроках исполнения обязательств, способе оплаты. Необходимо отражать информацию о перечислении аванса, материалах для изготовления продукции;
  • В договоре надо указывать условия его расторжения и штрафы за неисполнение или несвоевременное исполнения обязательств сторонами.

Подробное писание в договоре всех особенностей сделки становится лучшим залогом ее исполнения и отсутствия взаимных претензий.

Особенности договора

Указанное соглашение может распечатываться на типовом бланке. Можно использовать любой образец заполнения. При этом заполнение бланка нужно выполнять очень внимательно, чтобы не упустить не одного значимого условия.

Соглашения данного типа не нужно заверять у нотариуса. Однако заключение сделки можно проводить и с его участием. Это станет дополнительной гарантией исполнения всех положений соглашения.

Порядок подписания

Подписывается каждый экземпляр документа. Стороны выполняют подписи собственноручно. Однако допускается совершения данных действий по доверенности. Тогда следует указывать на саму

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Скачать в PDF Скачать В Word Печать Просмотр

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

Омская Губерния

  • Контактная информация
  • Организационная структура
  • Полномочия Министерства
  • Задачи и функции структурных подразделений
  • Положение о Министерстве
  • Руководство
  • Подведомственные организации
  • Перечень информационных систем, реестров и баз данных
  • Бюджет
  • Приказы Министерства экономики Омской области
  • Оценка регулирующего воздействия
  • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
  • Нормативные правовые акты, внесённые в Законодательное собрание
  • Административные регламенты
  • Стандарты государственных услуг
  • Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых Министерством
  • Установленные формы обращений, заявлений и иных документов
  • Государственные и целевые программы
  • Развитие предпринимательства
  • Внешние связи
  • Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
  • Антитеррористическая защита граждан и общественная безопасность
  • Результаты проверок
  • Статистические данные и показатели
  • Кадровые ресурсы
  • Обращения граждан
  • Реализация 44-ФЗ
  • Инвестиции
  • Инвестиционный налоговый кредит (ИНК)
  • Потребительский рынок
  • Защита прав потребителей
  • Энергосбережение и энергоэффективность
  • Ипотечное жилищное кредитование
  • Реализация Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
  • Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
  • Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче
  • Антимонопольный комплаенс
  • Информация для предпринимателей, осуществляющих продажу алкоголя и заготовку лома металлов
  • Реализация национальных проектов

Советы потребителям при оказании бытовых услуг

В настоящее время на потребительском рынке увеличилось количество предприятий оказывающих бытовые услуги населению в том числе: ремонт, окраска и пошив обуви, ремонт и пошив швейных и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий; изготовление и ремонт мебели; химическая чистка и крашение; услуги прачечных; ремонт и строительство жилья и других построек; услуги бань и душевых; услуги парикмахерских и т.д.

Бытовые услуги — это платные (материальные) услуги, оказываемые населению и обеспечивающие восстановление (сохранение, изменение) потребительских свойств изделий или изготовление новых изделий по заказу граждан. Отношения между потребителем и исполнителем независимо от организационно-правовой формы в сфере бытового обслуживания регулируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее-Закон) и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации» (далее-Правила), которые распространяются на отношения, вытекающие из договора бытового подряда или договора возмездного оказания бытовых услуг.

В соответствии с Правилами при оказании бытовых услуг населению исполнитель на вывеске обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим ее работы. В случае если исполнителем является индивидуальный предприниматель, обязан предоставить потребителю информацию о государственной регистрации с указанием наименования зарегистрировавшего его органа, а также довести до сведения потребителя информацию об оказываемых услугах и должна содержать: перечень оказываемых услуг (выполненных работ) и форм их предоставления; обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать услуги (работы); сроки оказания услуг; данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (работу), если эти данные имеют значение, исходя из характера услуги; цены на оказываемые услуги, а также на используемые при этом материалы, запчасти и фурнитуру исполнителя и сведения о порядке и форме оплаты; сведения о подтверждении соответствия услуг установленным требованиям (ГОСТам). Для ознакомления потребителю предоставляется в наглядном и доступном месте «Правила оказания бытовых услуг населению в РФ», адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, при его наличии; образцы договоров, квитанций; образцы (модели) изготовляемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий; перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг в соответствии с Федеральными законами. По требованию предоставляется «Книга отзывов и предложений».

При заключении договора об оказании бытовых услуг необходимо иметь ввиду, что договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах и должен содержать основные сведения: фирменное наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя, его ИНН, ОГРН) и местонахождение (юридический адрес), вид услуги (работы) и ее цена; точное наименование, описание и цена материалов (вещи);отметка об оплате потребителем полной цены услуги либо о внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была произведена; даты приема и исполнения заказа; гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены; должность лица, принявшего заказ и его подпись, а также подпись потребителя сдавшего и принявшего заказ без претензий к исполнителю.

В случае утраты договора выдается дубликат на основании письменного заявления потребителя по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность потребителя. Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги (работы) за плату, при этом потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы (ст.16 Закона). Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу) в сроки, предусмотренные договором. Изменение сроков начала и окончания выполнения работ (работ) может производиться в письменном виде и подписывается обеими сторонами. В договоре делается отметка о фактической дате оказания услуги (выполнения работы).

При оказании работы на дому у потребителя или в ином месте, указанном потребителем, исполнитель обеспечивает явку работника в согласованное с потребителем время, а потребитель обязан создать необходимые условия для оказания услуги. Исполнитель обязан немедленно предупредить потребителя (письменно) и до получения от него указаний приостановить выполнение работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности переданных потребителем материала, переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы (оказания услуги).

Исполнитель, не предупредивший потребителя об указанных обстоятельствах либо предложивший выполнение работы не дожидаясь истечения предусмотренного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание потребителя о прекращении выполнения работы, не вправе при предъявлении к нему или им к потребителю соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. В случае если потребитель не отреагирует на предупреждение исполнителя о последствиях, исполнитель вправе расторгнуть договор на оказание услуги и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

Потребитель вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора о выполнении работы, уплатив исполнителю, часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до уведомления об отказе от исполнения договора. Потребитель обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием исполнителя осмотреть и принять выполненную работу. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, потребитель должен немедленно заявить об этом исполнителю.

Недостатки должны быть описаны в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку работы. В соответствии со статьей 28 Закона «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работ или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором не определена — общей цены заказа. При этом договором между сторонами может быть установлен более высокий процент неустойки, но при этом не может превышать цену отдельного вида выполнения работ или общую цену заказа. Если в договоре на выполнение работ (услуг) не указаны сроки выполнения, то исполнитель все равно несет ответственность за нарушение сроков, так как согласно п.2 ст. 314 ГК РФ, работа (услуга), сроки выполнения которой не установлены в договоре, должна быть выполнена в разумный срок после заключения договора.

Если работа не выполняется в разумный срок, то она должна быть выполнена в течение семи дней со дня предъявления требования о выполнении. Одновременно доводим до сведения читателей, что в случае отказа исполнителем в добровольном порядке выплатить неустойку, а также определение ее величины входит в компетенцию судебных органов.

В случае возникновения вопросов или сомнений при заключении договоров на оказание бытовых услуг, специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области готовы дать необходимую консультацию в различных сферах деятельности.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Бытовой ремонт – насущная необходимость для абсолютного большинства взрослого самостоятельного населения. Заменить лампочку, передвинуть мебель по силам многим. Однако, для более сложных работ требуется определенная квалификация и опыт.

Существуют специальные фирмы, которые предлагают услуги специалистов по ремонтно-отделочным работам, по принципу «муж на час».

Однако стоимость услуг таких фирм дороже, чем если бы вы напрямую договорились с мастером.

Желание сэкономить понятно. Но, к сожалению, это палка о двух концах.

Привлекая независимого специалиста, мы не можем быть до конца уверены, что он выполнит работы качественно, и наши деньги не будут потрачены напрасно.

Во взаимоотношениях с фирмой нас защищает закон о защите прав потребителей. Некачественно или не в срок оказанные услуги грозят исполнителю штрафом и потерей репутации. Тут в нашу пользу заключенный договор и документы, подтверждающие оплату.

Нанимая же частное лицо, мы зачастую верим ему на слово, никак не формализуя свои отношения и не требуя подтверждения оплаты. Если завтра такой «мастер» перестанет отвечать на телефонные звонки, а установленный им унитаз даст течь, то нам останется в аварийном порядке искать другого специалиста и ликвидировать последствия собственной бережливости. Что поделать, скупой платит дважды.

Впрочем, не все так плохо.

Взаимоотношения между двумя физическими лицами, когда один человек выполняет для другого работы или услуги за вознаграждение, также поддаются правовому регулированию.

Права и обязанности между работником и исполнителем регулирует договор между физическими лицами на выполнение работ.

Я специально выбрал несколько договоров, наиболее распространенных. Вы можете воспользоваться любым из них, скачав бесплатно.

Если специальные договора кажутся вам слишком сложными, рекомендую использовать первую форму – на оказание услуг. Она подходит под каждый случай.

Договор на оказание услуг между физическими лицами (общая форма)

Договор строительных работ между физическими лицами

Договор на отделочные работы между физическими лицами

Договор на ремонтные работы между физическими лицами

Договор ремонтно-отделочных работ между физическими лицами

Договор на электромонтажные работы между физическими лицами

Договор на демонтажные работы между физическими лицами

Договор на сантехнические работы между физическими лицами

Договор на кровельные работы между физическими лицами

Договор на проведение фотосессии между физическими лицами

Договор между физическими лицами на выполнение работ – общие требования:

Договор между физическими лицами на выполнение работ заключается в простой письменной форме.

Это значит, что не требуется его нотариального удостоверения или заверения другим способом. Не выдумывайте себе лишние сложности!

В идеале, вам достаточно скачать образец договора отсюда, вбить в него на пустые места нужные данные и подписать со своей стороны и со стороны исполнителя. Всё!

С этого момента ваши отношения формально определены: есть предмет договора, есть срок, в течение которого следует выполнить работу, есть обязанности по оплате и взаимные гарантии.

Допускаю, что нет возможности распечатать договор. На этот случай кратко расскажу, как заключить договор между физическими лицами на выполнение работ:
Вам потребуется два листа бумаги и шариковая ручка. Содержание обоих листов будет совершенно одинаковым – один экземпляр для вас, второй для исполнителя. Если исполнителю экземпляр договора не нужен, достаточно одного листа.

  • Начните заполнение договора с даты и места его составления. Не буду разъяснять, зачем это нужно, потому что придется углубиться в теорию гражданского права. Просто примите на веру и исполняйте.
  • Теперь внесите данные о заказчике и исполнителе работ. Данные исполнителя перепишите с его паспорта. Заодно убедитесь, что он тот, за кого себя выдает.
  • Следующий шаг – определить предмет договора. То есть сформулировать, какой вид работ выполняет для вас исполнитель. Старайтесь максимально точно выразить суть работы. Например, если это поклейка обоев, то напишите «Исполнитель обязуется наклеить обои в жилых комнатах и коридоре квартиры, расположенной по адресу…»
  • Определите, в какой срок работа должна быть завершена, например «Работы должна быть выполнена в течение пяти дней, с момента заключения настоящего договора». Обратите внимание, нужно задавать точку отсчета для начала работ. В практике применяется отсчет с момента подписания договора, или поступления оплаты, или организации доступа к объекту – решать вам.
  • В договоре нужно указать размер оплаты. Определите сумму вознаграждения и порядок его оплаты. Стандартные варианты: 100% предоплата; или оплата аванса, размер которого определяется соглашением сторон; или 100% оплата по факту принятия работ заказчиком. Какой из вариантов подходит вам – зависит от достигнутой договоренности.
  • Попросите исполнителя работ, чтобы он написал вам собственноручную расписку, где указал, какую сумму денег от вас получил, и за что. В худшем случае, одной этой расписки будет достаточно, чтобы подтвердить существование договорных отношений между заказчиком и исполнителем работ.

Полученных сведений достаточно, чтобы заключить договор между физическими лицами на выполнение работ.

И самое время перейти к отдельным видам договоров, с образцами.

Договор строительных работ между физическими лицами

Договор выполнения строительных работ между физическими лицами содержит все те же общие элементы:

  • время, место, сроки и цена выполнения работ, порядок оплаты
  • местонахождение объекта и перечень выполняемых работ

Особенностями договора подряда строительных работ между физическими лицами является указание, за чей счет приобретаются расходные материалы и оборудование, существуют ли гарантии на выполненные работы.

Если строительные работы предполагают создание нового объекта недвижимости, либо изменение параметров существующего, то ответственность за получение разрешений на строительство, реконструкцию, изготовление проекта лежит на заказчике работ.

Исполнитель отвечает лишь за качество и сроки строительства.

В качестве дополнительных гарантий можно прописать в договоре ответственность сторон за нарушение сроков производства работ или оплаты.

Договор на отделочные работы между физическими лицами

Отделочные работы не затрагивают изменения инженерных конструкций объекта недвижимости. Их назначение изменение общего облика объекта, как снаружи, так и внутри.

Поэтому ответственность исполнителя касается эстетического качества работ и устойчивости их результата к влиянию внешних факторов. Для отделки фасадов – к воздействию атмосферных осадков и перепадов температур, для внутренних работ – к износу в результате взаимодействия с физическими лицами и оборудованием.

Другие вопросы, требующие урегулирования, такие же, как описаны выше, в договоре на строительные работы.

Договор на ремонтные работы между физическими лицами

Разнообразие ремонтных работ сложно представить. Сантехника, электричество, крыша, кровли, фасады, автомобильная и бытовая техника…

Главное указать в договоре, в течение какого времени исполнитель гарантирует работоспособность отремонтированной вещи.

Договор на электромонтажные работы между физическими лицами

В результате износа или повышенной нагрузки, из строя могут выйти отдельные розетки или вся электропроводка.

Для ее ремонта и замены рекомендуется привлекать специалистов, а не действовать самому. Потому что электромонтаж опасен для здоровья и несет риск возгорания.

Нужно знать, что у электриков существует градация разрядов и допусков. Квалификация работника определяется в зависимости от того, к работе с каким напряжением он имеет допуск.

В быту это не очень важно. Но при производстве работ на более серьезных объектах, чем замена розетки в квартире, желательно предварительно убедиться в квалификации работника.

В остальном это стандартный договор между физическими лицами на выполнение работ.

Договор ремонтно отделочных работ между физическими лицами

Ремонтно отделочные работы, по сути, симбиоз договора на отделку, то есть чисто дизайнерского, и строительного.

Соответственно он вобрал в себя элементы обоих договоров.

За исключением общих моментов, внимание нужно обратить на точную формулировку предмета договора, перечня выполняемых работ, источника финансирования приобретения расходных материалов и гарантии на работы.

Договор на демонтажные работы между физическими лицами

Демонтаж суть разрушение. А потому, особенность этого договора в возложении на исполнителя обязанности по возмещению вреда за разрушение конструкций и предметов, не оговоренных в договоре.

Дополнительно в договоре следует оговорить, на ком лежит обязанность по вывозу и утилизации строительного мусора с места демонтажа. Обычно расходы на транспортные услуги существенно удорожают демонтаж

Договор на сантехнические работы между физическими лицами

При формулировке предмета договора на сантехнические работы, желательно заранее проконсультироваться со знающим специалистом или основательно покопаться в интернете.

Потому, что формулировка «замена крестовины фановой трубы» может звучать для нормального обывателя полной бессмыслицей. А вам необходимо конкретно указать, за что вы платите деньги.
Кроме того, учтите, что санитарно-технические инженерные сети, такие как трубы, стояки, радиаторы отопления – это источники повышенной опасности в плане протечек и затопления.

Если в результате некачественной установки радиатор даст течь и зальет в ваше отсутствие соседей, договор на сантехнические работы позволит взыскать сумму ущерба с исполнителя работ в регрессном порядке.

В остальном все как обычно: предмет договора – подробно, сроки работ и условия оплаты – конкретно, наличие гарантии – желательно.

Договор на кровельные работы между физическими лицами

При заключении этого типа договора имеет существенное значение квалификация исполнителя. Желательно собрать отзывы о нем, посмотреть на объекты, на которых он работал, поговорить с хозяевами.

Неправильная установка кровли чревата большими затратами. Это расходы на латание дыр, или демонтаж, в случае ошибок в конструкции. У меня в практике был случай, когда заказчик сэкономил на кровельщике, набиравшемся опыта. В результате неправильно установки деревянных балок, поддерживающих кровлю, нагрузка от выпавшего снега проломила крышу и потоки растаявшей воды хлынули на голову удивленным хозяевам.

Поэтому: договор в письменной форме, гарантии по качеству работы – обязательно.

Договор на проведение фотосессии между физическими лицами

Запечатление торжественных мероприятий задача для профессионального фотографа.

Если вы экономите на съемке в профессиональной фотостудии, то следующий договор позволит закрепить свои правоотношения с частным фотографом.

На этом обзор договоров, заключаемых между физическими лицами на выполнение работ, считаю завершенным. Вопросы и пожелания – в комментарии!

Читать еще:  Новые правила материнского капитала
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector