Abv96.ru

Юридические консультации онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Договор на изготовление металлоконструкций

Металлоконструкции — основа современного строительства, как государственного, так и частного, как промышленного, так и торгового или даже жилого. Завод ООО «Металлоконструкции» обладает необходимым современным европейским оборудованием и профессиональным рабочим коллективом, поэтому мы способны помочь в реализации самых сложных архитектурных проектов. Заводские условия производства позволяют добиться наилучшего качества конструкций и точного сходства с чертежом. Конструкции, требующие соответствия ГОСТу или техническому регламенту, также находятся в сфере наших возможностей.

Наше конструкторское бюро по желанию заказчика способно оптимизировать готовый проект или создать новый по эскизам и описаниям. Это позволяет нам работать с нестандартными металлоконструкциями, выполняя самые интересные дизайнерские заказы. Наша компания выполняет и серийные, и одиночные заказы. Для начала сотрудничества необходимо заключить договор на изготовление металлоконструкций. Он содержит типовые пункты и описывает права и обязанности обеих сторон. Мы давно на отечественном рынке, и ни один договор на изготовление металлоконструкций не был сорван. ООО «Металлоконструкции» — надежные партнеры. Надежные, как сама сталь, с которой мы работаем.

Если у вас возник срочный заказ, мы всегда стараемся идти навстречу клиенту, добиваясь самых оптимальных сроков выполнения. Индивидуальный подход к клиенту, которому мы следуем, означает тщательное изучение всех тонкостей заказа, двустороннее обсуждение сроков выполнения, детали доставки готовых изделий и стоимость работы.

До того, как подписать договор на изготовление металлоконструкций, мы обговариваем смету и уточняем все детали работы. И, как только документы будут подписаны и утверждены, переходим к выполнению заказа.

Металлопрокат, с которым мы работаем, проходит жесткий контроль на соответствие химического состава сертификатам. Готовая продукция также не попадает к заказчику без контроля качества, для которого мы используем рентгенологическое и ультразвуковое оборудование.

Удовлетворенный заказчик — наша лучшая реклама. Мы смотрим в будущее, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами. Делая ставку на качество, мы уверены в наших возможностях, потому что постоянное совершенствование — наш стиль работы.

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

Тульский завод металлоконструкций Металкомпозит изготовим металлоконструкции на заказ по чертежам.

Расчеты с Заказчиком безналичным путем. Стоимость контракта включает сумму НДС.

Договор №ИМК___________

г. Тула «__________» ——- 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________- , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

Договор на изготовление мк

Официальный договор на изготовление металлоконструкций, образец которого можно посмотреть или скачать на сайте компании ООО «Проектстрой-П» — документ на оказание услуг. Договоренность между клиентом и исполнителем, весь список прав и обязанностей, а также иные условия сотрудничества четко прописаны в договоре.

Что такое договор подряда на изготовление металлоконструкций по заказу

Договор подряда на изготовление металлоконструкций по заказу – официальный документ, который составляется непосредственно после получения заказа на определенные работы.

В данном случае изготовление металлоконструкций будет четко регламентировано самим договором.

В документе по пунктам будут указаны все права и обязанности сторон, сроки и стоимость исполнения заказа.

Только на основании официального юридически значимого договора между клиентом и исполнителем можно требовать строгого исполнения всех обязательств с обеих сторон.

В частности исполнитель на основании договора обязан соблюдать сроки изготовления продукция, гарантировать качество, указать условия доставки, погрузки, оплаты и т.д.

Клиент на основании договора на изготовление металлоконструкций должен произвести своевременную оплату за весь спектр выполненных услуг, а также обеспечить максимально комфортные условия для исполнителя во время доставки готовой продукции, то есть подготовить место для выгрузки и указать удобное время для получения готовых металлоконструкций.

Договор составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.

Позвоните нам
+7(495)665-15-42
Мы изготовим Вам металлоконструкции любой сложности

Образец договора на изготовление и поставку продукции

«__» __________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора .

1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее «Продукция», в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1″, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

2.Права и обязанности Сторон

2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов.

2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о
предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.

2.2.1. Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца.

Договор поставки металлоконструкций

Договор на изготовление и поставку металлоконструкций предполагает, что поставщик обязуется передать в оговоренный срок производимые или закупаемые им изделия из металла покупателю. Покупатель, в свою очередь, обязан принять и оплатить товар, а затем – использовать его исключительно в предпринимательских целях.

Соглашение между поставщиком и покупателем заключается в письменной форме. В документе должны присутствовать такие пункты:

сведения о сторонах сделки (ФИО, должность, основание полномочий); предмет (наименование, количество, качество, ассортимент товаров); стоимость и порядок оплаты; порядок передачи имущества; ответственность за нарушение условий; основания для расторжения сделки.

В тексте соглашения также необходимо указать, кто из сторон организует и оплачивает доставку товара. Перевозку продукции может осуществлять поставщик, сам заказчик или сторонняя транспортная организация.

Чтобы скачать образец договора поставки металлоконструкций, внесите данные о будущей сделке в шаблон, подготовленный нашими юристами. Готовый документ будет полностью соответствовать нормам действующего законодательства РФ.

Скачать Договор На Изготовление Металлоконструкций

Образец договора, форму договора или бланк договора – вот, что ищут многие инвестиционный договор, договор залога, договор на изготовление. Образец договора подряда из материалов заказчика и установке металлических конструкций, изготовлению и установке ворот. Образец договора на изготовление мебели на заказ. Условия, цены, сроки. Наша компания изготовляет корпусную и мягкую мебель на заказ. Мебель. Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций, услуги обработки металла, доставка. 1.2. Поставка продукции в течение срока действия настоящего договора осуществляется отдельными партиями.

Образец договора подряда из материалов заказчика. Договор подряда №___г. Самара 2. ООО «Иванов», именуемое далее «Подрядчик» в лице директора Иванова И.

И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петрова П. П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по демонтажу и установке металлических конструкций, изготовлению и установке ворот согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить на условиях Договора. 1.

Главная » Тендеры » Поставка ТМЦ » Тендер на изготовление металлоконструкций (Омский центр спортивной подготовки. Опись документов в составе заявки на участие в конкурсе (Скачать). Договор поставки (Скачать). Скачать. ДОГОВОР ПОДРЯДА № на изготовление металлических конструкций РФ, г. Москва___ _ 20___ г. В течении трех дней с момента подписания настоящего договора заказчик передает техническую документацию на изготавливаемые металлоконструкции.. Право заключения договора на поставку листового нержавеющего металлопроката толщ 120мм сталь 12Х18Н10Т. Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций нижней части сушильной камеры (id242624) (второй этап торгов) (id243813). Скачать договор оказания услуг. Скачать реквизиты компании. ПРОМЭКС — лидер по обработке металла — Услуги. Изготовление металлоконструкций. Цена от 3000 рублей Купить.

Работы выполняются из материала и оборудования (далее именуемые — материал) Заказчика. 1. Подрядчик обязуется проводить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2. Обязанности подрядчика. Подрядчик обязуется: 2.

lic-r.ru

Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора. 6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов). При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком. 7. Сдача-приёмка Продукции. 7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу: 301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр. 7/1.

Читать еще:  Какой штраф за утерю гос номера автомобиля

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ. 5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации.
В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение ( ) дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком. 5.4.

Договор подряда № на изготовление металлических

Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре. 7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.
В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой. 8. Ответственность сторон. 8.1.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

  • Только на основании официального юридически значимого договора между клиентом и исполнителем можно требовать строгого исполнения всех обязательств с обеих сторон.
  • В частности исполнитель на основании договора обязан соблюдать сроки изготовления продукция, гарантировать качество, указать условия доставки, погрузки, оплаты и т.д.
  • Клиент на основании договора на изготовление металлоконструкций должен произвести своевременную оплату за весь спектр выполненных услуг, а также обеспечить максимально комфортные условия для исполнителя во время доставки готовой продукции, то есть подготовить место для выгрузки и указать удобное время для получения готовых металлоконструкций.
  • Договор составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.

Процесс скачивания документа

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 5. Обязательства Исполнителя 5.1. Выполняет своими силами и средствами все работы в объеме, в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре. 5.2. Обеспечивает поставку оборудования и материалов, необходимых для производства работ, предусмотренных настоящим договором.
5.3. Выполнить любые дополнительные работы по взаимной договоренности с Заказчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В таком случае будет подписано дополнение к договору. 5.4. Устранить все дефекты в работах, выявленные в процессе их выполнения и приемки объекта, в течение 10 (десяти) банковских дней.
5.5. Обеспечить в период проведения работ, выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в части выполняемых им работ.

Металлические конструкции

Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также 1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ; 2. стоимость металлопроката; 3. стоимость расходных материалов; 4. стоимость изготовления; 5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004; 6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору; 7. погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика. 4. Условия оплаты. 4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре. 4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке: * Авансовый платёж: — в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п.

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЛЕТЫ!

Договор подряда с физическим лицом на изготовление и монтаж конструкций; смета, акт и расчетные документы (образцы)

Договор подряда № _______ от ________________________ года

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________ , действующий от своего лица в собственных интересах (далее Подрядчик), с одной стороны и _______________________________________________________ (далее Заказчик) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик выполняет работы, перечисленные в согласованной сторонами смете подрядных работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее Смета), своими силами и средствами с использованием своих материалов и комплектующих, необходимых для передачи изделия, изготовленного по ГОСТ Р 50052-92 (далее Изделие), в пользование Заказчика, а Заказчик своевременно принимает, заверяет и оплачивает работу Подрядчика на условиях Договора.

2. Порядок и условия выполнения работ и расчетов по договору

2.1 Наименование, объем, стоимость, сроки выполнения и место проведения работ, требующихся материалов и комплектующих указываются в Смете. Датой начала работ по Договору является первый рабочий день, следующий за датой внесения задатка.

2.2 Задаток вносится Заказчиком наличными средствами в размере не менее _____ ( ____________________________ ) % от общей суммы Договора указанной в Смете, оформление внесения задатка производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

2.3 Способы выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно, в том числе принимая решение об использовании услуг субподрядчика, о чем Заказчик уведомляется обязательно, если такое требование установлено режимом доступа на объект Заказчика.

2.4 Заказчик обязан обеспечить доступ на объект для беспрепятственного проведения работ Подрядчиком и имеет право в любое время проверять их ход и качество, не вмешиваясь в его деятельность, если не нарушаются правила техники безопасности и распорядка.

2.5 По факту выполнения работ, в том числе досрочно, Заказчик обязан принять готовое к пользованию Изделие. При приемке Подрядчик разъясняет заказчику основные правила использования Изделия и предостережения о последствиях их нарушений, передает в бумажном виде прилагающиеся к изделию паспорта, инструкции, сертификаты и составляет акт сдачи-приемки работ (далее Акт).

2.6 Заказчик обязан подписать Акт непосредственно после его составления Подрядчиком, либо указать на наличие претензий. Перечень претензий с их обоснованием, служащий причиной для отказа от подписания Акта, Заказчик обязан предоставить Подрядчику в письменном виде в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта Подрядчиком. В противном случае, по истечении указанного срока, работы считаются принятыми Заказчиком и Акт подписанным.

2.7 После получения перечня претензий, в случае признания их обоснованными, Подрядчик обязан известить Заказчика о намерении устранить выявленные недостатки в срок не превышающий указанный в Смете как срок исполнения, начиная с первого рабочего дня после даты получения перечня претензий. По факту устранения всех недостатков из перечня претензий Заказчик обязан подписать акт.

2.8 Окончательный расчет по Договору стороны производят сразу после подписания Акта. Общая сумма Договора за вычетом задатка вносится наличными средствами. Оформление окончательного расчета производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

3 . Гарантийные обязательства

3.1 Гарантийный срок обслуживания изделий, установленный подрядчиком составляет ___________________________________ месяцев и распространяется на все рабочие части, сборочные и крепежные узлы Изделия, за исключением: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(перечень исключений, ограничивающих гарантийные обязательства или изменяющих штатный порядок эксплуатации изделия)

3.2 В случае выявления Заказчиком недостатков и неисправностей в период гарантийного срока обслуживания, Подрядчик обязан безусловно их устранить за свой счет в срок не превышающий указанный в Смете, как срок исполнения; но только в случае, если причиной выявленных недостатков и возникших неисправностей не являются нарушения правил применения и эксплуатации Изделия, а также дополнительно оговоренные ограничения гарантийных обязательств и порядка эксплуатации перечисленные в п. 3.1 Договора.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими или влияющими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, стихийные бедствия, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия и другое.

4.2 Наступление обстоятельств должно быть надлежащим образом удостоверено полномочными органами государственного или местного управления или чрезвычайными органами, действующими или созданными после возникновения обстоятельств.

4.3 Сторона, не исполняющая свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна направить другой Стороне письменное извещение об их наступлении в течение 3 (трех) рабочих дней, в противном случае Сторона теряет право на них ссылаться.

5. Заключительные положения

5.1 Все неурегулированные и неупомянутые в тексте договора ситуации, споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в суде в соответствии с действующими на момент заключения договора законами России.

5.2 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и удостоверены подписями Сторон.

Подрядчик: ___________________________________________Заказчик: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________Адрес: __________________________________________
_______________________________________________ ________________________________________________
Контактная информация: __________________________Контактная информация: ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(статус, ФИО, подпись)(статус, ФИО, подпись)

Смета подрядных работ к договору № _____ от __________________________ года

Ворота Изготовление Доставка Монтаж

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Ворота Изготовление Доставка Монтаж .

г. Москва от «___»______________20____г.

ООО «ТехноДом-XL», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Ген. директора Корягина С.А. действующего на основании Устава, с одной стороны и__________________________ именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Читать еще:  Шахрай и партнеры

1. Предмет Договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА работы по изготовлению откатных ворот (в дальнейшем — «Изделия»), указанных в п. 1.2 настоящего Договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить работу.

1.2. Характеристика и комплектация Изделий:

1.3. В случае если у ЗАКАЗЧИКА возникает необходимость в проведении дополнительных работ, он заключает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору, определяется на основании расценок за услуги, согласованных сторонами до начала выполнения работ,

и составляет общую сумму:

в том числе НДС 18%.

2.2. Оплата может производиться по наличному и безналичному расчету в рублях.

2.3. При наличном расчете размер предварительной оплаты составляет не менее 70% цены Договора.

2.4. При безналичном расчете размер предварительной оплаты составляет 100% цены Договора.

2.5. При наличном расчете окончательный расчет осуществляется по факту окончании работ после подписания акта выполненных работ.

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с п.1.1 настоящего Договора.

3.2. Работы начинаются после поступления денежных средств на расчетный счет или кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

Срок изготовления Изделий: 12 рабочих дней.

Срок установки Изделий: 3 рабочих дня.

3.3. В случае монтажа изделий силами ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество установки, а также не несет гарантийные обязательства по регулировке и обслуживанию Изделий.

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своевременно проинформировать ЗАКАЗЧИКА о необходимости предварительных работ по установке Изделий.

4.1. ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательства:

— произвести оплату в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 настоящего Договора;

— предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ доступ к месту выполнения работ.

Задержка предоставления доступа к месту выполнения работ соответственно отодвигает сроки окончания работ.

4.2. После выполнения работ ЗАКАЗЧИК подписывает Акт выполненных работ. В случае если

ЗАКАЗЧИК имеет претензии к ИСПОЛНИТЕЛЮ, они должны быть изложены в указанном акте.

4.3. Если ЗАКАЗЧИК немотивированно отказывается подписать Акт выполненных работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе считать, что работы выполнены надлежащим образом в полном объёме.

4.4. В случае задержки выполнения заказа в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

4.5. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от Изделий с него удерживается 20% суммы, указанной в п.2.1

настоящего Договора. Возврат остальных денежных средств, внесенных ЗАКАЗЧИКОМ, осуществляется после реализации Изделий.

4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за отсутствие согласования с городскими службами соответствия внешнего вида здания его архитектурному облику после проведения монтажных работ.

5. Ответственность сторон и разрешение споров.

5.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством РФ.

5.2. Сторона, чьи права нарушены, направляет другой стороне претензию в письменной форме.

5.3. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 дней с момента получения.

5.4. При не достижении согласия сторона, чьи права нарушены, вправе по прошествии 7 дней с момента истечения срока ответа на претензию обратиться в суд с иском о защите своих прав.

6. Срок действия Договора.

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую силу, по одному для каждой

7. Порядок сдачи-приемки работ.

7.1. Характеристика и комплекция Изделий указана в п.1.2 настоящего Договора.

7.2. Приемка выполненных работ производится сразу после уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА о завершении работ и оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки составляемом в двух экземплярах.

7.3. Претензии по качеству выполненных работ принимаются в течение 2-х рабочих дней в письменной форме.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Гарантийный период определяется в течение 12 месяцев с дня доставки Изделий.

8.2. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия и работы, произведенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

8.3. Гарантия на Изделия не распространяется, если установка Изделия производилась ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно, а также при неправильной эксплуатации или вследствие не соблюдения инструкции по эксплуатации Изделия.

8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие механических, термических, химических, загрязняющих воздействий на Изделия.

9. Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. Нижеследующие обстоятельства должны считаться Форс-мажорными, если они препятствуют выполнению Договора или осложняют его выполнение: стихийные бедствия, блокада, запрещение экспорта или импорта, военные действия, общая мобилизация, валютные ограничения, исходящие от государственных или местных органов, как в месте нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ, так и в месте нахождения ЗАКАЗЧИКА.

9.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу

обстоятельств указанных в п.9.1 настоящего Договора, должна немедленно известить другую сторону в письменной форме.

/ Договор разработка чертежей кмд и монтаж.md

договор на изготовление металлоизделий образец
типовой договор на монтаж металлоконструкций
договор подряда на изготовление металлоконструкций
образец договора подряда на монтаж металлоконструкций
договор подряда на изготовление и монтаж металлоконструкций
типовой договор на изготовление металлоконструкций
договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец
договор на изготовление изделий из металла

1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ; русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, 3 дек 2010 Если у вашего проекта КМД не существует, договор это не . разработка чертежей КМД, ведь конструкции уже смонтированы (монтаж Вопросы прочности при разработке чертежей КМД. Основные положения оформления монтажных схем. чертежами КМ и подготовка документов, необходимых для заключения с заказчиком договора — ведомости конструкций, Особое внимание при проектировании уделяется разработке чертежей эффективность монтажа и, соответственно, устойчивость и надежность труб, зданий из металлоконструкций, разработка чертежей КМД, проекта КМ. другими строительными решениями – скорость монтажа или демонтажа. носителе в формате pdf или dwg, обговоренном условиями договора. Договор на проектирование металлоконструкций, стадия КМД, стр 1—2 разработка КМД (чертежей отправочных марок, деталей, монтажных схем, Разработка чертежей КМД (конструкции металлические деталировочные) на печатной документации оговаривается в договоре на проектирование. 17 сен 2013 При разработке чертежей марки КМД следует учитывать прочность всех заводских и монтажных соединений конструкций, . Т.е нормы вам не запрещают делать КМД, а договор, очевидно, обязывает. (другой Разработка технической документации (проект на ангар, рабочая документация, чертежи чертежи КМД), соответствующей требованиям ГОСТ 23118-2012 понести Подрядчик в связи с исполнением Договора, и не подлежат Разработка рабочих чертежей КМ и КМД должна проводиться изготовления этих чертежей зависит о быстрый и правильный монтаж конструкции, а также её чертежей КМ и подготовка документов для заключения договора с

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

ДОГОВОР №__

на выполнение работ по изготовлению и установке навеса

__________________________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ________________________________________________________________________________________________ с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Тихонова Анастасия Алексеевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Тихоновой Анастасии Алексеевны действующей на основании Свидетельства о регистрации, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить следующие работы (Задания):

Изделия из металлопрофиля и поликарбоната:

1.______________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________________

Навес из ___________________________

Дни недели установки

2.Порядок исполнения обязательств

2.1. Работы, указанные в п.1.1.(согласно приложенному эскизу) Договора, выполняются Исполнителем с момента подписания настоящего договора.

2.2. Приемка осуществляется на основании акта приема-передачи выполненных работ (далее по тексту «Акт»).

2.3. Датой завершения выполнения Задания является дата подписания Акта Заказчиком.

2.4. В случае получения отказа Заказчика от приемки выполненных работ, обоснованного несоответствием требованиям Задания, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан в приемлемые для Заказчика сроки устранить несоответствия за свой счет.

3. Обязательства сторон

В процессе реализации Договора Исполнитель обязуется:

3.1. Выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Договора, в соответствии с требованиями Заказчика.

3.2. Обеспечивать сохранность документов, получаемых в ходе выполнения работ от Заказчика и третьих лиц.

3.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение своих обязательств по Договору.

3.4. В случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлечь некачественное выполнение работ или невозможность выполнения работ в срок, Исполнитель обязан предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.5. Не совершать любых действий, противоречащих интересам Заказчика, либо создающих угрозу причинения ущерба его имуществу.

В процессе реализации Договора Заказчик обязуется:

3.6. Соблюдать условия Договора, требования действующего законодательства РФ.

3.7. Обеспечивать электричеством и водой

3.9. Обеспечивать Исполнителю доступ к необходимым для работы документам.

3.9. Обеспечивать своевременность платежей предусмотренных разделом 4 Договора.

3.9.1. В процессе реализации Договора Стороны обязуются согласовывать действия, необходимые для своевременного выполнения работ.

3.9.2. Заказчик и Исполнитель должны согласовать дату установки навеса путем подбора свободных дат у Исполнителя.

4. Стоимость работ и порядок расчетов по договору

4.1. За выполнение обязательств, предусмотренных пунктом 1.1. Договора Заказчик выплачивает Исполнителю денежную сумму в размере ____________________________________________________________________

4.2. Заказчик приступает к исполнению работ после зачисления задатка на расчетный счет исполнителя либо наличными в размере _____________________________________________________________________________________

5. Сроки исполнения работ

5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по «___» _________________2017 г. включительно. Срок может увеличиться(по договоренности) в связи с неблагоприятными погодными условиями для монтажа.

Читать еще:  Медицинская помощь в системе ОМС

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли бы ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.3. В случае возникновения убытков Заказчика в результате нарушения Исполнителем условий Договора, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения, дополнения Договора производятся по соглашению Сторон и оформляются письменно уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Если иные условия выполнения работ или устройство конструкций не оговорены в настоящем договоре, Исполнитель производит работы, а также конструктивные решения на свое усмотрение.

7.3. На Исполнителе не лежит перемещение вынутого грунта на территории Заказчика.

7.4. Исполнитель дает гарантию в течении 5 лет на конструкцию от разрушения под снеговой нагрузкой, при условии недопустимости снежного покрова на крыше более 15 см.

7.5.Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и его толкованием, по возможности, улаживаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия, подлежат рассмотрению в установленном законом порядке в арбитражном суде.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: ________________________________________

Краткое наименование: ____________________________

Адрес:______________________________________________________________________________________________

Тел.: _____________________________________________

Электронная почта: _______________________________

Договор забивка свай

В данном разделе вы можете скачать договор на забивку свай, также его можно применять для аренды копровой установки с экипажем.

Образец для скачивания в файле ниже.

ДОГОВОР №36
подряда между ООО «» и ООО «»

05 июля 2018г. г. Москва
ООО «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора , действующего на основании Устава, с одной Стороны и

ООО «», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор.

Статья 1. Предмет договора, стоимость и порядок оплаты

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по погружению свай на объекте строительства:
, (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик обязан предоставить возможность Подрядчику выполнить эти Работы, принять результат этих Работ и оплатить.
1.2. Перечень работ, стоимость, сроки выполнения, и порядок расчетов и другие особенности Договора
указываются в приложениях к настоящему Договору.
1.3. Стоимость настоящего Договора определяется суммой сметных расчетов указанных в приложениях к нему.
1.4. В случае возникновения дополнительных работ Стороны подписывают приложение №2, №3 и так далее. Все эти приложения становятся неотъемлемой частью Договора и сумма сметных расчетов входит в стоимость Договора.

Статья 2. Обязанности Сторон и порядок выполнения работ

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии со сметой.
2.1.2. Выполнить работы в согласованные с Заказчиком сроки.
2.1.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями техники безопасности.
2.1.4. Подрядчик по готовности выполненных работ или части работ предоставляет акты, счета на их оплату и в течение 5-ти дней счета-фактуры.
2.1.5. В случае задержки выполнения работ относительно графика Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости незаконченных вовремя работ за каждый день просрочки. Неустойка по предложению Заказчика вычитается из последнего акта.
2.1.6. По окончании работ (этапа работ) за свой счет убрать свою технику и другое имущество Подрядчика с объекта и мусор образованный в ходе выполнения работ в течении 3 (трех) дней.
2.1.7. В случае привлечения Подрядчиком работников из других государств, включая СНГ, все связанные с этим расходы, Подрядчик несет самостоятельно без предъявления компенсаций. В случае нарушений установленного порядка привлечения иностранной рабочей силы, правил регистрации, Подрядчик самостоятельно несет установленную ответственность.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику до начала работ экземпляр необходимой для производства работ проектной документации с отметкой «В производство работ разрешаю», площадку по акту для
производства работ, разбивку свайного поля, все необходимые разрешительные документы.
2.2.2. Обеспечить достаточную охрану строительной техники Подрядчика на объекте, при условии, если такая техника будет передана Исполнителем под охрану в порядке по акту, установленном на Объекте.
2.2.3. В течение 10 дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности выполненных работ к сдаче и получения от него актов выполненных работ произвести приемку выполненных работ с
подписанием актов выполненных работ или дать мотивированный отказ.
В случае, если Заказчик в течение 10 дней не передаст Подрядчику подписанные акты выполненных работ или мотивированный отказ, акты считаются подписанными и подлежат оплате.
Оформление актов выполненных работ и их оплата производится ежемесячно по мере подготовки актов Подрядчиком.
2.2.4. Оплатить выполненные работы и авансовые платежи в согласованные графиком сроки при выполнении Подрядчиком графика работ.
В любом случае оплата за выполненные работы за месяц или этап работ и окончательный расчет производятся в течение 10 календарных дней после оформления актов.
Аванс удерживается пропорционально выполненным работам.
2.2.5. В случае задержки оплаты Подрядчик может приостановить работы. В этом случае он не несет ответственности за сроки окончания работ.

Кроме того, Подрядчик может демонтировать и увезти технику без обязательств закончить планируемые по настоящему Договору работы.
2.2.6. В случае задержки оплаты за выполненные работы Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.

Статья 3. Представительство Сторон

3.1. Для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, подписанием актов, писем и
других необходимых документов помимо директоров (генеральных директоров) Стороны назначают своих
полномочных представителей с правом подписи указанных документов от имени соответствующей
Стороны:

Генеральный директор
Главный инженер
Начальник сваебойного участка
Кроме указанных в настоящей статье представителей Стороны должны представить друг другу приказы о
назначении других ответственных лиц с указанием их полномочий.

Статья 4. Особые условия

4.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природного явления, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
4.3. Сторонами применяется досудебный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента получения. Если Сторонам не удается достигнуть соглашения вышеперечисленным способом, для решения спора они обращаются в Арбитражный суд по месту регистрации Заказчика.
4.4. Документы, для которых настоящим Договором не установлен конкретный способ их предоставления, Сторона вправе направлять другой Стороне любым из следующих способов: по электронной почте другой Стороны; по месту нахождения другой Стороны почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо вправе передать такие документы уполномоченному
представителю другой Стороны.
Стороны признают переписку с электронных адресов: «Заказчика» @mail.ru и «Подрядчика» @mail.ru — условием о признании электронного адреса простой электронной подписью. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются
сторонами официальной перепиской в рамках настоящего договора. Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены печатью. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы, содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют
юридическую силу оригинала. При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
4.5. Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ несет ответственность за соблюдение своими работниками требований техники безопасности, санитарно-бытовых и гигиенических условий
труда в пределах мест их нахождения.
4.6. Ущерб, нанесенный третьим лицам в ходе работ по вине Заказчика или Подрядчика, компенсируется виновной Стороной.
Подрядчик за свой счёт несёт ответственность перед надзорными и иными контролирующими органами за нарушение Подрядчиком (в том числе его работниками) или третьими лицами (в том числе их
работниками), привлечёнными Подрядчиком для выполнения работ, требований настоящего Договора, требований закона РФ и иных правовых актов об охране труда, об охране окружающей среды, о
безопасности строительных работ и о пожарной безопасности, а также требований иных законов и иных нормативных правовых актов РФ, нормативной документации РФ.
В случае, если за нарушения, указанные в настоящем пункте Договора, к ответственности будет привлечен Заказчик, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные последними на уплату штрафов и иных платежей.
4.7. К отношениям Сторон по Договору положения РФ. 317.1. ГК РФ не применяются, при этом ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств Сторонами по Договору подлежит
применению в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и нормами действующего законодательства РФ.

Статья 5. Вступление Договора в силу

5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой Стороны, вступает в силу с момента его подписания Сторонами при условии обмена оригиналами, действует до момента исполнения всех принятых Сторонами обязательств по Договору.
В случае, если Заказчик в течение 3-х дней после получения от Подрядчика двух подписанных им экземпляров, не передал Подрядчику подписанный экземпляр, Договор считается не подписанным.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Все приложения к настоящему Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой его частью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector